WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

«Приложение № 3 к документации об аукционе в электронной форме МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № на выполнение работ по объекту г. Пермь «» _201 г. Муниципальное казённое учреждение «Управление ...»

Приложение № 3 к документации

об аукционе в электронной форме

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по объекту

г. Пермь «____» ___________201 г.

Муниципальное казённое учреждение «Управление благоустройством Пермского

муниципального района», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик» далее Заказчик, в

лице ____________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с ______________________________________ от _______________ г. № _______ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по объекту: «Ремонт участков асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Верхние Муллы – Нестюково 005+000 – 010+840» (далее – Объект) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), сметной документацией, представленной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и перечнем товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы на Объекте в сроки, определенные настоящим Контрактом, а также исполнить гарантийные обязательства, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их стоимость на условиях и в сроки, определенные настоящим Контрактом.



2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта устанавливается на основании итогов аукциона, является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных п.2.4, и п.

2.5 настоящего Контракта.

2.2. Цена включает в себя: все затраты Подрядчика, возникшие у него в процессе исполнения Контракта, включая все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, сборы и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней, оплату транспортных расходов внутри страны (города, района), страхование, приобретение материалов, необходимых для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения работ и прочие расходы, связанные с выполнением работ (если таковые имеются).

2.3. Цена Контракта составляет: ________________(___________________) рублей __ копеек.

2.4. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика предусмотренные Контрактом количество товара, объем работ или услуг увеличивается или уменьшается не более чем на 10%. При этом по соглашению сторон цена Контракта изменяется пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

2.5. В ходе исполнения Контракта по соглашению сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, в течение 110 (ста десяти) календарных дней после:

-подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2;

- предоставления Подрядчиком справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС), оформленных в соответствии с действующим законодательством.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.2. Если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3.3. В случае несвоевременного и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе оплату по контракту производить за вычетом пеней и (или) штрафов, которые перечисляются Заказчиком в доход соответствующего бюджета.

3.4. Источники финансирования – Федеральный бюджет.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало выполнения работ – со дня заключения контракта.

Срок выполнения работ: не позднее 09.09.2016 г.

Датой окончания работ является дата окончания работ, указанная в акте выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанных Сторонами.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием, сметной документацией, условиями Контракта с соблюдением государственных стандартов и строительных норм.

5.1.2. В период выполнения работ вести исполнительную производственно-техническую документацию.

5.1.3. Сдать Заказчику выполненные объемы работ при предъявлении исполнительной производственно-технической документации: общего журнала работ, актов освидетельствования скрытых работ, паспортов, сертификатов.

5.1.4. Обеспечить выполнение работ по Контракту строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с техническим заданием, в количестве и порядке, указанными в Контракте, включая приложения к нему.

Обеспечить надлежащее хранение применяемых материалов, конструкций и технологического оборудования.

5.1.5. Предоставить Заказчику заверенные копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество применяемых материалов, конструкций и технологического оборудования до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

5.1.6. До дня заключения Контракта предоставить на утверждение Заказчику в бумажном варианте сводный сметный расчет на сумму Контракта на все работы, предусмотренные техническим заданием.

5.1.7. Организовать охрану, освещение, обозначение и ограждение строительной площадки предупреждающими и предписывающими знаками; обеспечить безопасность труда при производстве работ, соблюдение правил противопожарной безопасности, систематическую уборку прилегающей территории, строительной площадки и вывоз строительного и другого мусора; осуществлять мероприятия по охране окружающей среды.

5.1.8. Организовать работы по утилизации и обезвреживанию строительных отходов, в том числе по размещению излишнего грунта.

5.1.9. Обеспечить безопасность дорожного движения при производстве работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства работ». Разработать схему организации дорожного движения и ограждения места производства дорожных работ, представить на рассмотрение в Отдел ГИБДД России по Пермскому району, а затем утвердить Заказчиком не менее чем за трое суток до начала производства работ в установленном порядке производства работ.

Уведомить Отдел ГИБДД России по Пермскому району о месте и сроках производства работ, а также передать утвержденную схему не менее чем за одни сутки до начала производства работ.

Нести ответственность перед Заказчиком и третьими лицами при ДТП и других несчастных случаях за соответствие дорог установленным требованиям (правилам, стандартам, техническим нормам и другим документам) в части обеспечения безопасности дорожного движения в период производства работ до подписания акта приемки выполненных работ.

5.1.10. Обеспечить при производстве работ на Объекте условия для безопасного функционирования предприятий и организаций, расположенных в зоне производства работ.

5.1.11. Нести риск случайной полной или частичной гибели результата производимых работ до подписания акта приемки выполненных работ.





5.1.12. Предоставить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.1.14. Нести ответственность за сохранность Объекта до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.15. Своими силами и за свой счет устранять с помощью соответствующих конструктивных материалов места отбора проб из покрытия.

5.1.16. Асфальтогранулят, оставшийся после отсыпки обочин, вывезти на склад Заказчика (адрес склада указывается Заказчиком дополнительно).

5.1.17. Устранить за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, выполненные объемы работ, не отвечающие требованиям действующей нормативно-технической документации (СНиП, СП) и не принятые Заказчиком, а также любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц (в том числе подземных и наземных коммуникаций), произошедшие по вине Подрядчика.

5.1.18. Устранить дефекты и недостатки, допущенные при выполнении работ или обнаруженные в гарантийный период, за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком в двухстороннем акте.

5.1.19.Предоставить по запросу экспертов, экспертных организаций, проводящих экспертизу выполненной работы, дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения работ по контракту и отдельных его этапов (в случае их установления).

5.1.20. В 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих факт изменения.

5.1.21. Привлечь с учетом ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 50% (Пятьдесят) процентов от цены настоящего Контракта.

5.1.22. В течение 10 (десяти) дней со дня заключения договора (договоров) субподряда с организацией (организациями) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставить Заказчику следующие документы и(или) их копии:

- договора(ов) субподряда;

- декларацию, подтверждающую принадлежность субподрядной организации к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

- акта(ов) выполненных работ по настоящему договору(ам) субподряда.

5.1.23. Нести ответственность за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядных организаций из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

5.1.24. Условия, указанные в п.п. 5.1.21-5.1.23. настоящего Контракта не применяются в случае, если Контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированный некоммерческой организацией.

5.1.25. Своевременно подготовить и предоставить Заказчику в полном объеме документы, необходимые для осуществления приемки и оплаты работ по настоящему Контракту, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать от Заказчика выполнения условий Контракта в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом.

5.2.2. Привлекать к выполнению работ по Контракту другие организации по договору субподряда. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями.

5.2.3. Контролировать качество выполнения работ по содержанию Объекта в период гарантийного срока и в случае обнаружения фактов ненадлежащего содержания, влияющих на состояние гарантийного Объекта, вправе выписывать предписания подрядной организации, отвечающей за содержание данного Объекта. О выданных подрядной организации предписаниях Подрядчик обязан в течение 1 (Одних) суток с момента обнаружения уведомить Заказчика в письменной форме.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Своевременно подписывать акты приемки выполненных работ, если таковые выполнены с надлежащим качеством и производить оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего контракта.

6.1.2. Обеспечить собственными силами или с привлечением сторонней организации осуществление технического надзора (строительного контроля) за ходом работ, выполняемых Подрядчиком.

6.1.3. Контролировать сроки, объемы и качество выполнения Подрядчиком работ без предварительного уведомления Подрядчика.

6.1.4. Назначить своего представителя для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ.

6.1.5. Отказать Подрядчику в приемке и оплате выполненных работ, если объемы работ, стоимость и качество не подтверждается исполнительной производственно-технической документацией, а также, если указанная документация Подрядчиком не представлена или не согласована с организацией, осуществляющей строительный контроль.

6.1.6. Провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных Заказчиком контрактов, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.1.7. Предоставлять по запросу экспертов, экспертных организаций, проводящих экспертизу выполненной работы, дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения работ по контракту и отдельных его этапов (в случае их установления).

6.1.8. Требовать исправления выявленных в ходе работ или в ходе приемки работ недостатков.

6.1.9. В течение гарантийного срока производить проверку гарантийного объекта.

6.1.10. В случае не исправления Подрядчиком недостатков, выявленных в ходе работ, в ходе приемки работ или в течение гарантийного срока, требовать устранения недостатков, либо уплаты неустойки (пеней, штрафов) в размере, предусмотренном Контрактом.

6.1.11. Осуществлять контроль за привлечением поставщиком к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий Контракта в полном объеме и в установленные сроки.

6.2.2. Контролировать действия Подрядчика.

6.2.3. Затребовать любую информацию о выполнении контракта.

6.2.4. Приостанавливать и/или запрещать производство работ путем выдачи письменных распоряжений (предписаний), внесения записей в общий журнал работ при отступлении Подрядчиком от требований нормативных документов, технических условий; при нарушении технологии работ; применения некачественных материалов; нарушений технологии ведения работ;

невыполнения выданных указаний и предписаний Заказчика; недостатков в качестве работ;

нарушения правил безопасности; при неблагоприятных погодных условиях, а также и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ. Если Подрядчик в нарушение выданного Заказчиком распоряжения (предписания) о приостановке или запрещении работ продолжит выполнять работы на Объекте до получения от Заказчика разрешения на возобновление работ, такие работы Заказчиком не принимаются и не оплачиваются. Все убытки Заказчика, вызванные приостановлением работ, несет Подрядчик.

6.2.5. Заказчик вправе обратиться самостоятельно к субподрядным организациям за получением информации о выполненных субподрядчиками работах.

6.2.6. Для приемки выполненных работ, результатов отдельных этапов исполнения Контракта создать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.2.7. Заказчик и его уполномоченные представители имеют право осуществлять проверку работ в любое время на Объекте и на всех рабочих местах, на которых выполняются подготовительные работы или с которых поступают материалы, конструкции и другие готовые изделия, используемые при производстве работ (АБЗ, ЦБЗ, карьеры), а также в лабораториях и на лабораторных постах, проводящих испытания и измерения, без предварительного уведомления Подрядчика.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Подрядчик, после проведения осмотра объекта и до начала работ, осуществляет проверку качества применяемых материалов, конструкций и технологического оборудования, предоставляет заверенные копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество применяемых материалов, конструкций и технологического оборудования.

7.2. Для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право:

осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством;

проводить измерения, испытания, отборы образцов для испытаний, другие мероприятия для контроля качества работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных Заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в течение 7 календарных дней с момента их получения;

отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

подписывать акты о приостановке работ по погодным и другим условиям;

освидетельствовать скрытые работы с подписанием актов;

Контроль качества работ обеспечивается в соответствии с требованиями «СП 78.13330.2012.

Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»

7.3. Подрядчик не менее чем за 1 день официально информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию Заказчиком скрытых работ. Подрядчик не вправе продолжать работы без освидетельствования Заказчиком скрытых работ.

7.4. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

7.5. Если на момент проверки готовности к приемке объекта, не будет обеспечена его готовность, то повторная проверка и приемка объекта в эксплуатацию будет производиться в сроки, установленные Заказчиком.

7.6. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжений представителя Заказчика), Подрядчик должен немедленно уведомить об этом представителя Заказчика или должностное лицо, подписавшее Контракт. Подрядчик должен также заблаговременно уведомить этих лиц о возможном наступлении события, препятствующего нормальному выполнению работ.

7.7. При исполнении Контракта по согласованию Подрядчика с Заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

7.8. Подрядчик, завершивший выполнение работ по Объекту, указанному в п.1.1. настоящего контракта, направляет Заказчику сообщение в письменной форме о готовности к представлению результатов работ для их осмотра.

7.9. Заказчик, получивший такое сообщение, в течение 5 (пяти) календарных дней осматривает результаты работ по Контракту, либо информирует Подрядчика о невозможности проведения осмотра с указанием причин.

7.10. По результатам осмотра Объекта Заказчик выносит решение относительно возможности принятия результатов работ путем составления заключения, в котором отражаются выявленные недостатки результатов работ по контракту, сроки устранения недостатков или отсутствие недостатков и готовность к приемке.

7.11. В сроки, установленные в заключении о готовности законченных работ на Объекте, Подрядчик обязан устранять обнаруженные недостатки с предоставлением Заказчику документального подтверждения устранения недостатков по каждому виду работ.

7.12. К моменту приемки работ на Объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику комплект исполнительной производственно-технической документации.

7.13. При обнаружении дефектов при приемке работ Заказчик отказывает Подрядчику в приемке работ путем составления акта обнаруженных дефектов, с указанием сроков для их устранения и срока повторной приемки. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика;

7.14. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов (при необходимости), все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, представляются ему в полном объеме.

7.15. При отказе Подрядчика от устранения дефектов, указанных в акте обнаруженных дефектов, Заказчик вправе устранять данные дефекты самостоятельно или с привлечением третьих лиц. При этом все расходы на устранение дефектов предъявляются Подрядчику в полном объеме.

Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение дефектов в течение 10 рабочих дней с момента получения от Заказчика акта обнаруженных дефектов и документов, подтверждающих понесенные им расходы.

7.16. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства и законодательства об охране природы, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

7.17. Факт выполнения работ Подрядчиком и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

В случае создания Заказчиком приемочной комиссии для приемки законченных работ, факт выполнения работ подтверждается актом выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также актом приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги по форме А-1 «ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

7.18. КС-2 и КС-3 должны быть подписаны Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения от Подрядчика, если работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания таких документов.

7.19.В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания КС-2 и КС-3 Подрядчик вправе составить односторонний акт. Работы, указанные в данном акте, считаются Подрядчиком выполненными.

7.20. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

7.20.1. Общий гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев.

7.20.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту и принятые Заказчиком, на все конструктивные элементы, инженерные сооружения, оборудование, а также на применяемые при работах материалы.

7.20.3. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания актов выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

7.20.4. Если контракт будет расторгнут досрочно, гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком до даты расторжения контракта.

7.20.5. В случае выявления в период гарантийного срока дефекта, не позволяющего продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до его устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения дефекта с даты выявления дефекта до даты его фактического устранения.

7.20.6. Заказчик вправе в любое время в период гарантийного срока в одностороннем порядке проверить исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств:

а) Выявление дефектов (недостатков): по результатам проведенных проверок состояния Объекта на предмет наличия дефектов (недостатков), Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт проверки состояния Объекта, находящегося на гарантии (Приложение № 4 к настоящему Контракту) в соответствии с Уровнем требований к объекту, находящемуся на гарантии (Приложение № 5 к настоящему Контракту), в котором указываются все виды дефектов (недостатков) (с привязкой их местоположения) и срок их устранения. Подрядчику направляется претензия с приложением Акта проверки состояния Объекта, находящегося на гарантии, для принятия мер по устранению обозначенных в акте дефектов (недостатков).

б) Устранение дефектов: в случае выявления Заказчиком в период гарантийного срока дефектов (недостатков), Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты (недостатки) в сроки, установленные Заказчиком в Акте проверки состояния Объекта, находящегося на гарантии, а после устранения немедленно уведомить Заказчика об этом. По результатам исправления выявленных дефектов (недостатков) составляется двухсторонний Акт проверки состояния Объекта, находящегося на гарантии (Приложение № 4 к настоящему Контракту) в соответствии с Уровнем требований к объекту, находящемуся на гарантии (Приложение № 5 к настоящему Контракту).

в) Санкции: если Подрядчик не устраняет дефекты (недостатки) более 10 (Десяти) рабочих дней, против сроков, установленных Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Подрядчику иное требование, предусмотренное ст. 723 ГК РФ - возмещения расходов, понесенных им, или которые он понесет в будущем, на исправление недостатков, выявленных в период гарантийного срока, своими силами или силами третьих лиц. Выбор требования определяется Заказчиком на его усмотрение.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обязательства Подрядчика, указанные в настоящем контракте, подлежат обеспечению.

8.2. Исполнение контракта может обеспечиваться в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке.

8.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

Затраты, связанные с обеспечением, несет Подрядчик.

8.4. Обеспечение должно распространяться на следующие обязанности Подрядчика:

- выполнения работ в установленный контрактом срок;

- выполнение работ надлежащего качества;

- выполнение объема работ, предусмотренных контрактом;

- выполнение обязательств по уплате пеней и штрафов, предусмотренных контрактом, в случае их возникновения;

8.5. Размер обеспечения исполнения контракта составляет ____________ рублей ____ копеек.

8.6. Если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту Подрядчиком избрано внесение денежных средств, Заказчик обязуется возвратить денежные средства Подрядчику в течение 30 календарных дней после выполнения последним своих обязательств, предусмотренных контрактом.

8.7. Если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту Подрядчиком избрано предоставление банковской гарантии, то срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.8. Подрядчик обязан предоставить оригинал банковской гарантии Заказчику не позднее 20 рабочих дней со дня подписания настоящего контракта.

8.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.10. Если Подрядчиком, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Контракта об обеспечении его исполнения к такому Подрядчику не применяются.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в случаях:

­ начала работ с опозданием более чем на 5 (Пять) календарных дней от установленного контрактом срока;

­ невыполнения объемов работ, предусмотренных контрактом, в установленный контрактом срок, более чем на 10%;

­ нарушения срока окончания работ, установленного в контракте, более чем на 10 (Десять) календарных дней;

­ отказа от устранения или не устранения допущенных Подрядчиком недостатков (дефектов) в срок, указанный Заказчиком, либо допущения не согласованных с Заказчиком отступлений от технического задания, либо фактическое неисполнение требований, предписаний Заказчика в течение срока, определенного Заказчиком, или снижения качества работ в результате нарушения Подрядчиком условий Контракта;

­ отказа Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта;

­ в иных случаях, предусмотренных Контрактом и гражданским законодательством РФ.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего

Контракта в случаях:

-существенного нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом и Гражданским Кодексом РФ.

9.5. Односторонний отказ от исполнения контракта не освобождает стороны от уплаты всех пеней, штрафов, убытков, начисленных и предъявленных на дату расторжения контракта.

9.6. Споры, связанные с расторжением контракта, рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края.

9.7. Если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, споры, связанные с расторжением контракта, рассматриваются в районном суде.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение, своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее – Постановление) и гражданским законодательством РФ.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1:

-------------------------------Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением.

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

10.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за нарушение Подрядчиком срока устранения недостатков (дефектов), установленных Заказчиком в предписании, срока уведомления Заказчика о привлеченных субподрядных организациях для исполнения контракта, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, за нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков (дефектов), срока уведомления Заказчика о привлеченных субподрядных организациях для исполнения контракта, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле C = C ЦБ x ДП (где C ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

10.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, за нарушение обязанностей по привлечению к исполнению контракта субподрядных организаций из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1:

-------------------------------Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением.

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

10.8. Заказчик вправе оплату пеней, штрафов осуществлять путем удержания суммы пеней, штрафов из платежей, подлежащих уплате Подрядчику на основании одностороннего заявления путем зачета встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ

10.9. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

10.10. В случае привлечения Заказчика, должностных лиц Заказчика к административной ответственности в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком (третьими лицами, привлеченных Подрядчиком) обязательств по контракту, Подрядчик обязуется возместить Заказчику, должностному лицу Заказчика убытки, связанные с уплатой административного штрафа.

10.11. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения контракта:

а) При предоставлении обеспечения в виде банковской гарантии, Заказчик предъявляет требование банку, выдавшему банковскую гарантию в порядке, предусмотренном условиями банковской гарантии и законом.

б) При предоставлении обеспечения в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, последний на основании одностороннего заявления производит зачет встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

10.12. При проведении расчетов с использованием ставки рефинансирования Банка России следует руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340 «О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка России».

10.13. Уплата предусмотренных контрактом пеней, штрафов не освобождает виновную сторону от выполнения принятых по контракту обязательств. Убытки, причиненные нарушением обязательств по Контракту, возмещаются Подрядчиком в полном объеме сверх пеней и штрафов.

10.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.15. Споры между Заказчиком и Подрядчиком урегулируются в претензионном порядке. В случае не урегулирования спора, он разрешается в Арбитражном суде Пермского края. А в случае заключения Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, спор разрешается в районном суде.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1 Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

11.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.11.1, каждая сторона должна не позднее 3х рабочих дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

12. РАСМОТРЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.

12.5. Если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, спорные вопросы рассматриваются в районном суде.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

13.3. Любое уведомление по данному контракту дается в письменной форме и отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу, либо передается нарочно.

13.4. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

13.5. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2016 г.

или до его расторжения, а в части расчетов – до полного выполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

14.2. Все изменения, вносимые в настоящий контракт в ходе его исполнения, оформляются дополнительными Соглашениями и вступают в силу после их подписания двумя Сторонами.

Приложения:

1. Техническое задание.

2. Сметная документация.

3. Перечень товаров, используемых при выполнении работ.

4. Акт проверки состояния Объекта, находящегося на гарантии.

5. Уровень требований к объекту, находящемуся на гарантии.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

–  –  –

___________________/______________/ __________________/______________/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту: «Ремонт участков асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги Верхние Муллы – Нестюково 005+000 – 010+840»

–  –  –

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения.

2. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия. (с изм.).

3. ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

4. ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

5. ОДМД Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах (утв.

распоряжением Минтранса России от 24.06.2002 № ОС-557-р. Взамен ВСН 25-86).

6. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

7. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*.

8. СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

9. СП 46.13330.2012 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91.

10. ОДМ 218.2.017-2011 «Методические рекомендации «Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения».

11. ОДМД Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (письмо Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ИС).

12.ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства работ».

13. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

14. ГОСТ 12871-2013 Хризотил. Общие технические условия.

15. ГОСТ 9466-75 (СТ СЭВ 6568-89) Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия.

16. ГОСТ 9467-75* Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы.

17. ГОСТ Р 52643-2006. Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия

18. ГОСТ Р 52644-2006 (ИСО 7411:1984) Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия.

19. ГОСТ Р 52645-2006 (ИСО 4775:1984) Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия.

20. ГОСТ Р 52646-2006 (ИСО 7415:1984) Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия.

21. ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры.

22. ГОСТ 283-75 Гвозди проволочные. Технические условия.

23. ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

24. ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры.

25. ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.

26. ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия.

27. ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

28. ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.

29. ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава.

30. ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

31. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия.

32. ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний.

33. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия.

34. ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

35. ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

Приложение № 2 к муниципальному контракту № от

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

–  –  –

Перечень товаров, используемых при выполнении работ:

№ Наименование Технические, функциональные и качественные п.п товара характеристики применяемых при выполнении работ товаров

–  –  –

Проверка состояния объекта, находящегося на гарантии у Подрядчика: __________________________________________________________________________________

–  –  –

Содержание данного объекта осуществляет: _______________________________________________________________________________________________

–  –  –

согласно контракта № ______________ от _______________г.

представитель _______________________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

–  –  –

__________________________________________________________________________________________________________________

Произвела проверку состояния вышеуказанного объекта. В результате проверки выявлены дефекты (несоответствия), возникшие в период гарантийного срока, которые отражены в ведомости дефектов.

–  –  –

* Примечание: Приложение к табл.1 заполняется представителем Заказчика по истечении срока указанного в табл.1 графа 4.

представитель заказчика: ________________________

Подписи:

–  –  –



Похожие работы:

«I.Пояснительная записка Рабочая программа начального общего образования по изобразительному искусству разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного...»

«Стихия азарта: первое погружение Александр Секацкий Александр Секацкий. Кандидат A FIELD OF HAZARD: философских наук, доцент the First Invasion философского факультета СПбГУ. Alexander Sekatski. PhD in Адрес...»

«Евгений Жовтис против Казахстана Сообщение в Комитет Организации Объединенных Наций по правам человека Ноябрь 2010 Сообщение в Комитет по правам человека по делу Евгения ЖОВТИСА против Республики Казахстан представлено на рассмотрен...»

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №6 2011 ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1947 ГОДА ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО Журнал издается под руководством МОСКВА “НАУКА” Президиума Российской академии наук С ОД Е РЖ А Н И Е В.Г. Федотова, В.А. Колпаков, Н.Н. Федотова – Меняющаяся социальность: будущее...»

«Интегрированная система охранно-пожарной сигнализации ПРИТОК-А версия 3.6 Работа с подсистемой видеонаблюдения "Приток-Видео" Руководство пользователя Охранное Бюро "СОКРАТ" г. Иркутск Содержание Введение Назначение подсистемы видеонаблюдения Состав подсистемы Видеосистема Domination Инт...»

«Аннотация к учебной программе по изобразительному искусству Программа по изобразительному искусству для 1-4 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ № 373 от 06.10.2009 зарегистрирован Минюстом Росс...»

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГОСТ ПЛИТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПОЛЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ 7285-71 ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ Взамен Asbestos cement hollow panels for industrial buildings ГОСТ 7285— 54 Пос...»

«УДК 37.012 Гончаренко М. С., Дяченко В. В, Мельникова А.В., Дождёва Е.С. ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНО-ДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ МОНИТОРИНГА И КОРРЕКЦИИ ЗДОРОВЬЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В статье освещается суть спектрально-динамического метода исследован...»

«ГБОУ "Многопрофильный лицей № 1799" СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ "Якиманка" ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА Название программы: "Ритмика" Срок реализации программы 2016-2017 гг. Авторы программы: Кисло...»

«Координация в сложных сетях и многоагентных системах А.В.Проскурников СПбГУ, ИПМаш РАН, Navis Engineering OY 5-я Традиционная Молодежная Школа, Солнечногорск, июнь 2013 А.В.Проскурников Координация в сложных сетях и многоагентных системах 1(47) Философское понятие о координации. Coordinatio (лат.)=упорядочение Координация – дословно упорядоче...»

«Цифровой Видео Микшер.. SE-600 Руководство по эксплуатации www.okno-tv.ru www.datavideo.ru Содержание Меры Предосторожности Гарантия Утилизация Упаковочный лист Краткий Обзор Особенности Подключение и Управление Обзор Кнопок Управления Задняя Панель Разъёмы на задней панели DVI-D Мультиэкранный Превью выход Панель...»

«ЭКСКУРСИИ В МАЙАМИ. ЧАСТЬ 2 Космический Центр НАСА (12 часов) Площадь расположенного на Мысе Канаверал Космического Центра им. Джона Кеннеди около полутора тысяч гектаров. Во время автобусной экскурсии...»

«Украина: революция обманутых надежд 131 ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ УДК 327: 341.231 Виктор МИРОНЕНКО УКРАИНА: РЕВОЛЮЦИЯ ОБМАНУТЫХ НАДЕЖД Трудно назвать в минувшем году события, которые бы привлекли столько м...»

«ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ РОССИИ Том 2 Ценные болота под общей редакцией М.С. Боч Москва ББК 28.088 Водно-болотные угодья России. Том 2. Ценные болота. М.: Wetlands International Publication No. 49, 1999. 88 с. Предлагаемый том содержи...»








 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.