WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 


«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № на выполнение работ по объекту 201 г г.Пермь « » Муниципальное казённое учреждение «Управление благоустройством Пермского муниципального района», именуемое в ...»

Приложение № 3 к документации

об аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по объекту

201 г

г.Пермь « » Муниципальное казённое учреждение «Управление благоустройством Пермского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице действующего на основании, с одной стороны,, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице и, действующего на основании, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с от г. № (Идентификационный код закупки 173594802902459480100100380104211244) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог Лобаново - Насадка (уч. Лобаново - Мостовая), «Лобаново - Насадка» - Березники - Мулянка (далее - Объект) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), сметной документацией (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и перечнем товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы на Объекте в сроки, определенные настоящим Контрактом, а также исполнить гарантийные обязательства, а Заказчик обязуется принять надлежаще выполненные работы и оплатить их стоимость на условиях и в сроки, определенные настоящим Контрактом.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта устанавливается на основании итогов аукциона, является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных п.2.4, и п.

2.5 настоящего Контракта.

2.2. Цена включает в себя: все затраты Подрядчика, возникшие у него в процессе исполнения Контракта, включая все налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, сборы и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней, оплату транспортных расходов внутри страны (города, района), страхование, приобретение материалов, необходимых для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения работ и прочие расходы, связанные с выполнением работ (если таковые имеются).

2.3. Цена Контракта составляет: ( ) рублей _ копеек, в том числе НДС (18%)/без НДС.

2.4. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика предусмотренные Контрактом количество товара, объем работ или услуг увеличивается или уменьшается не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон цена Контракта изменяется пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

2.5. В ходе исполнения Контракта по соглашению сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, в течение 110 (ста десяти) календарных дней после предоставления Подрядчиком полного комплекта следующих документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством:

- акта приемочной комиссии по приемке выполненных работ по форме А-1, подписанного приемочной комиссией;

- акта выполненных работ по форме КС-2, подписанного Сторонами;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счета и счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС).

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.2. Если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3.3. В случае несвоевременного и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе оплату по контракту производить за вычетом пеней и (или) штрафов, которые перечисляются Заказчиком в доход соответствующего бюджета.

3.4. Источник финансирования - Федеральный бюджет.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало выполнения работ: 15 июня 2017 года.

Срок выполнения работ: не более 60 календарных дней.

Срок выполнения работ исчисляется от даты начала выполнения работ, указанной в настоящем пункте.

Датой окончания работ является дата подписания приемочной комиссией акта приемочной комиссии по приемке выполненных работ по форме А-1.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), сметной документацией (Приложение № 2 к настоящему контракту), перечнем товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 3 к настоящему контракту), условиями настоящего Контракта с соблюдением государственных стандартов и строительных норм, в том числе указанными в Перечне основной нормативно-технической документации (Приложение № 1 к техническому заданию).

5.1.2. В период выполнения работ вести исполнительную производственно-техническую документацию.

5.1.3. Сдать Заказчику выполненные объемы работ при предъявлении исполнительной производственно-технической документации.

5.1.4. Выполнить работы по Контракту с использованием строительных материалов, изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования в количестве и порядке, указанными в Контракте, включая приложения к нему. Обеспечить надлежащее хранение применяемых материалов, изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования.

5.1.5. Предоставить Заказчику заверенные копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество применяемых материалов, изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

5.1.6. Организовать охрану, освещение, обозначение и ограждение строительной площадки предупреждающими и предписывающими знаками; обеспечить безопасность труда при производстве работ, соблюдение правил противопожарной безопасности, систематическую уборку прилегающей территории, строительной площадки и вывоз строительного и другого мусора; осуществлять мероприятия по охране окружающей среды.

5.1.7. Организовать работы по утилизации и обезвреживанию строительных отходов, в том числе по размещению излишнего грунта.

5.1.8. Обеспечить безопасность дорожного движения при производстве работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства работ». Разработать схему организации дорожного движения и ограждения места производства о дорожных работ, представить на рассмотрение в Отдел ГИБДД России по Пермскому району, а затем утвердить Заказчиком не менее чем за трое суток до начала производства работ в установленном порядке производства работ.

Уведомить Отдел ГИБДД России по Пермскому району о месте и сроках производства работ, а также передать утвержденную схему не менее чем за одни сутки до начала производства работ.

5.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком и третьими лицами при ДТП и других несчастных случаях за соответствие дорог установленным требованиям (правилам, стандартам, техническим нормам и другим документам) в части обеспечения безопасности дорожного движения в период производства работ до подписания акта приемки выполненных работ.

5.1.10. Обеспечить при производстве работ на Объекте условия для безопасного функционирования предприятий и организаций, расположенных в зоне производства работ.

5.1.11. Нести риск случайной полной или частичной гибели результата производимых работ до подписания акта приемочной комиссии по приемке выполненных работ по форме А-1.

5.1.12. Предоставить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.1.14. Нести ответственность за сохранность Объекта, материалов, изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования, используемых при выполнении работ, до дня подписания акта выполненных работ.

5.1.15. Выполнить повторно весь объем работ, не отвечающих требованиям действующей нормативно-технической документации (СНиП, СП) и не принятых Заказчиком, а также устранить любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц (в том числе подземных и наземных коммуникаций), произошедшие по вине Подрядчика. Работы, выполняемые повторно, производятся Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные настоящим контрактом.

5.1.16. В случае если Подрядчиком выполняются работы по повторному выполнению объемов работ (устранению выявленных недостатков (дефектов)), то повторный отбор контрольных образцов (проб) материалов осуществляется силами и за счет Подрядчика в присутствии Заказчика.

5.1.17. Привлечь с учетом ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчиков, соисполнителей) - в размере 50% (Пятьдесят) процентов от цены настоящего Контракта.

5.1.18. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.

5.1.19. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в п. 5.1.18 настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

5.1.20. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

5.1.21. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 30 дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.1.22. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.1.18. - 5.1.20. настоящего контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

5.1.23. Условия, указанные в пунктах 5.1.17-5.1.22. настоящего Контракта не применяются в случае, если Контракт заключается с Подрядчиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированный некоммерческой организацией. При этом Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего контракта должен продекларировать свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организации, в случае, если такая декларация не была предоставлена в составе заявки на участие в аукционе.

5.1.24. Своими силами и за свой счет восстановить асфальтобетонное покрытие в местах отбора проб материалами, аналогичными основному покрытию.

5.1.25. Асфальтогранулят, оставшийся после отсыпки обочин, вывезти на склад Заказчика (адрес склада указывается Заказчиком дополнительно) в течение 1 рабочего дня после окончания работ по отсыпке обочин.

5.1.26. Своевременно подготовить и предоставить Заказчику в полном объеме документы, необходимые для осуществления приемки и оплаты работ по настоящему Контракту, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

5.1.27. Предоставить по запросу экспертов, экспертных организаций, проводящих экспертизу выполненной работы, дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения работ по контракту и отдельных его этапов (в случае их установления).

5.1.28. Нести административную, гражданскую и уголовную ответственность за нарушения правил экологической безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по настоящему контракту, в том числе при проведении работ, выполняемых субподрядными организациями.

5.1.29. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств организациями, привлеченными по договору субподряда.

5.1.30. В 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, уведомить Заказчика о данных изменениях.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Требовать от Заказчика выполнения условий Контракта в полном объеме и в сроки, установленные Контрактом.

5.2.2. Контролировать качество выполнения работ по содержанию Объекта в период гарантийного срока и в случае обнаружения фактов ненадлежащего содержания, влияющих на состояние гарантийного Объекта, уведомить об этом Заказчика.

5.2.3. Привлекать к выполнению работ по Контракту другие организации по договору субподряда.

5.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Своевременно подписывать акты приемки выполненных работ, если таковые выполнены с надлежащим качеством и производить оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего контракта.

6.1.2. Обеспечить собственными силами или с привлечением сторонней организации осуществление технического надзора (строительного контроля) за ходом работ, выполняемых Подрядчиком.

6.1.3. Контролировать сроки, объемы и качество выполнения Подрядчиком работ без предварительного уведомления Подрядчика.

6.1.4. Назначить своего представителя для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ.

6.1.5. Отказать Подрядчику в приемке и оплате выполненных работ:

а) при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях;

б) если качество выполненных работ не подтверждается контрольными измерениями и результатами испытаний контрольных образцов (проб) материалов;

в) если предъявляемые объемы работ не соответствуют фактически выполненным объемам работ;

г) если исполнительная производственно-техническая документация Подрядчиком не представлена Заказчику и/или недостоверна;

д) при отступлении Подрядчиком от сметной документации, нормативных документов, технических условий.

6.1.6. Провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных Заказчиком контрактов, в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

6.1.7. Предоставлять по запросу экспертов, экспертных организаций, проводящих экспертизу выполненной работы, дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения работ по контракту и отдельных его этапов (в случае их установления).

6.1.8. Требовать исправления выявленных в ходе работ или в ходе приемки работ недостатков.

6.1.9. В течение гарантийного срока производить проверку гарантийного объекта.

6.1.10. В случае не исправления Подрядчиком недостатков, выявленных в ходе работ, в ходе приемки работ или в течение гарантийного срока, требовать устранения недостатков, либо уплаты неустойки (пеней, штрафов) в размере, предусмотренном Контрактом.

6.1.11. Осуществлять контроль за привлечением Подрядчиком к исполнению настоящего контракта субподрядчиков, соисполнителей в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

6.1.12. Для приемки выполненных работ по Контракту создать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.1.13. В течение 10 (десяти) календарных дней после получения уведомления от Подрядчика о завершении работ по Объекту и готовности к представлению результатов работ для их осмотра, провести контрольные измерения и испытания контрольных образцов (проб) материалов, взятых в контрольных местах отбора проб.

6.1.14. Для проведения контроля качества выполняемых/выполненных работ по Объекту, проведения контрольных измерений и испытаний контрольных образцов (проб) материалов привлекать лабораторию, имеющую аттестат аккредитации испытательной лаборатории в соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. Требовать от Подрядчика выполнения условий Контракта в полном объеме и в установленные сроки.

6.2.2. Контролировать действия Подрядчика.

6.2.3. Затребовать у Подрядчика любую информацию о выполнении работ по настоящему контракту.

6.2.4. Приостанавливать и/или запрещать производство работ путем выдачи письменных распоряжений (предписаний), внесения записей в общий журнал работ при отступлении Подрядчиком от требований нормативных документов, технических условий; при нарушении технологии работ; применения некачественных материалов; нарушений технологии ведения работ;

невыполнения выданных указаний и предписаний Заказчика; недостатков в качестве работ;

нарушения правил безопасности; при неблагоприятных погодных условиях, а также и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ. Если Подрядчик в нарушение выданного Заказчиком распоряжения (предписания) о приостановке или запрещении работ продолжит выполнять работы на Объекте до получения от Заказчика разрешения на возобновление работ, такие работы Заказчик вправе не принимать и не оплачивать. Все убытки Заказчика, вызванные таким приостановлением работ, несет Подрядчик.

6.2.5. Самостоятельно обратиться к субподрядным организациям за получением информации о выполненных субподрядчиками работах.

6.2.6. Осуществлять проверку работ в любое время на Объекте и на всех рабочих местах, на которых выполняются подготовительные работы или с которых поступают материалы, конструкции и другие готовые изделия, используемые при производстве работ (АБЗ, ЦБЗ, карьеры), а также в лабораториях и на лабораторных постах, проводящих испытания и измерения, без предварительного уведомления Подрядчика. В том числе произвести отбор асфальтобетонной смеси на Объекте для определения зернового состава асфальтобетонной смеси, применяемой Подрядчиком для производства работ по настоящему Контракту.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Подрядчик, после проведения осмотра объекта и до начала работ, осуществляет проверку качества применяемых материалов, конструкций и технологического оборудования, предоставляет заверенные копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество применяемых материалов, конструкций и технологического оборудования.

7.2. Для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право:

• осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством;

• проводить измерения, испытания, отборы образцов для испытаний, другие мероприятия для контроля качества работ;

• отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

• подписывать акты о приостановке работ;

• освидетельствовать скрытые работы с подписанием актов;

Контроль качества работ обеспечивается в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе, указанными в Перечне основной нормативно-технической документации (Приложение № 1 к техническому заданию).

7.3. Подрядчик не менее чем за 1 рабочий день официально информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Подрядчик не вправе продолжать работы без освидетельствования Заказчиком скрытых работ.

7.4. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

7.5. Если на момент проверки готовности к приемке объекта, не будет обеспечена его готовность, то повторная проверка и приемка объекта в эксплуатацию будет производиться в сроки, установленные Заказчиком.

7.6. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжений представителя Заказчика), Подрядчик должен немедленно уведомить об этом представителя Заказчика. Подрядчик должен также заблаговременно уведомить это лицо о возможном наступлении события, препятствующего нормальному выполнению работ.

7.7. При исполнении Контракта по согласованию Подрядчика с Заказчиком допускается fi поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

7.8. Подрядчик, завершивший выполнение работ по Объекту, указанному в п. 1.1. настоящего контракта, письменно уведомляет Заказчика о готовности к представлению результатов работ для их осмотра с предоставлением комплекта исполнительной производственно-технической документации.

7.9. Заказчик, получивший такое уведомление, в течение 10 (десяти) календарных дней осматривает результаты работ по Контракту, определяет объем и качество выполненных Подрядчиком работ на основании данных, полученных им в результате проведения контрольных измерений и испытаний контрольных образцов (проб) материалов, взятых в контрольных местах отбора проб, либо информирует Подрядчика о невозможности проведения осмотра с указанием причин.

7.10. По результатам контрольных измерений и испытаний контрольных образцов (проб) материалов, осмотра Объекта, Заказчик выносит решение относительно возможности принятия результатов работ. В случае не соответствия объема и качества выполненных работ условиям настоящего контракта и/или нормативно-технической документации, Заказчик направляет письменное уведомление Подрядчику о невозможности принятия работ с указанием причин.

7.11. Подрядчик должен выполнить повторно весь объем работ, не отвечающих требованиям действующей нормативно-технической документации (СНиП, СП) и не принятых Заказчиком, а также устранить любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц (в том числе подземных и наземных коммуникаций), произошедшие по вине Подрядчика. Работы, выполняемые повторно, производятся Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные настоящим контрактом.

7.12. В случае если Подрядчиком выполняются работы по повторному выполнению объемов работ (устранению выявленных недостатков (дефектов)), то повторный отбор контрольных образцов (проб) материалов осуществляется силами и за счет Подрядчика в присутствии Заказчика.

7.13. Осмотр Объекта и проведение контрольных измерений производятся в присутствии представителя Подрядчика.

7.14. Окончательная приемка выполненных работ по Объекту производится приемочной комиссией в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения положительного заключения по результатам контрольных измерений и испытаний контрольных образцов (проб) материалов, взятых в контрольных местах отбора проб, и соответствия объемов работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.15. Заказчик отказывает Подрядчику в приемке и оплате выполненных работ:

а) при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях;

б) если качество выполненных работ не подтверждается контрольными измерениями и результатами испытаний контрольных образцов (проб) материалов;

в) если предъявляемые объемы работ не соответствуют фактически выполненным объемам работ;

г) если исполнительная производственно-техническая документация Подрядчиком не представлена Заказчику и/или недостоверна;

д) при отступлении Подрядчиком от сметной документации, нормативных документов, технических условий.

7.16. Факт выполнения работ Подрядчиком и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3, а также актом приемочной комиссии по приемке выполненных работ по форме А-1 «ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

7.17. КС-2 и КС-3 должны быть подписаны Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения от Подрядчика, если работы выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания таких документов.

7.18.В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания КС-2 и КС-3 Подрядчик вправе составить односторонний акт. Работы, указанные в данном акте, считаются Подрядчиком выполненными.

7.19. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

7.19.1. Общий гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца.

7.19.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту и принятые Заказчиком, на все конструктивные элементы, инженерные сооружения, оборудование, а также на применяемые при работах материалы.

7.19.3. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания актов выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

7.19.4. Если контракт будет расторгнут досрочно, гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком до даты расторжения контракта.

7.19.5. В случае выявления в период гарантийного срока дефекта, не позволяющего продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до его устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения дефекта с даты выявления дефекта до даты его фактического устранения.

7.19.6. Заказчик вправе в любое время в период гарантийного срока в одностороннем порядке проверить исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств:

а) Выявление дефектов (недостатков): по результатам проведенных проверок состояния Объекта на предмет наличия дефектов (недостатков), Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт проверки состояния Объекта, находящегося на гарантии (Приложение № 4 к настоящему Контракту) в соответствии с Уровнем требований к объекту, находящемуся на гарантии (Приложение № 5 к настоящему Контракту), в котором указываются все виды дефектов (недостатков) (с привязкой их местоположения) и срок их устранения. Подрядчику направляется претензия с приложением Акта проверки состояния Объекта, находящегося на гарантии (Приложение № 4 к настоящему Контракту), для принятия мер по устранению обозначенных в данном акте дефектов (недостатков).

б) Устранение дефектов: в случае выявления Заказчиком в период гарантийного срока дефектов (недостатков), Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты (недостатки) в сроки, установленные Заказчиком в Акте проверки состояния Объекта, находящегося на гарантии (Приложение № 4 к настоящему Контракту), а после устранения немедленно уведомить Заказчика об этом. По результатам исправления выявленных дефектов (недостатков) составляется двухсторонний Акт проверки состояния Объекта, находящегося на гарантии (Приложение № 4 к настоящему Контракту) в соответствии с Уровнем требований к объекту, находящемуся на гарантии (Приложение № 5 к настоящему Контракту).

в) Санкции: если Подрядчик не устраняет дефекты (недостатки) более 10 (Десяти) рабочих дней, против сроков, установленных Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Подрядчику иное требование, предусмотренное ст. 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации - возмещения расходов, понесенных им, или которые он понесет в будущем, на исправление недостатков, выявленных в период гарантийного срока, своими силами или силами третьих лиц. Выбор требования определяется Заказчиком на его усмотрение.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Обязательства Подрядчика, указанные в настоящем контракте, подлежат обеспечению.

8.2. Исполнение контракта может обеспечиваться в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке.

8.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

Затраты, связанные с обеспечением, несет Подрядчик.

8.4. Обеспечение должно распространяться на следующие обязанности Подрядчика:

- выполнения работ в установленный контрактом срок;

- выполнение работ надлежащего качества;

- выполнение объема работ, предусмотренных контрактом;

- выполнение обязательств по уплате пеней и штрафов, предусмотренных контрактом, в случае их возникновения;

8.5. Размер обеспечения исполнения контракта составляет рублей копеек.

8.6. Если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту Подрядчиком избрано внесение денежных средств, Заказчик обязуется возвратить денежные средства Подрядчику в течение 30 календарных дней после выполнения последним своих обязательств, предусмотренных контрактом.

8.7. Если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту Подрядчиком избрано предоставление банковской гарантии, то срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

8.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.9. Если Подрядчиком, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Контракта об обеспечении его исполнения к такому Подрядчику не применяются.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и Законом № 44-ФЗ.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в случаях:

-нарушения срока начала работ, установленного в контракте, более чем на 5 (Пять) календарных дней;

- невыполнения объемов работ, предусмотренных контрактом, в установленный контрактом срок, более чем на 10%;

-нарушения срока окончания работ, установленного в контракте, более чем на 5 (Пять) календарных дней;

-отказа от устранения или не устранения допущенных Подрядчиком недостатков (дефектов), либо допущения отступлений от технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту) и/или сметной документации (Приложение № 2 к настоящему контракту), либо снижения качества работ в результате нарушения Подрядчиком условий Контракта;

-применение Подрядчиком при выполнении работ товаров (материалов), несоответствующих перечню товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту);

- невозможности дальнейшего финансирования выполнения работ по причине недостатка или отсутствия средств в бюджете;

-отказа Подрядчика от выполнения условий настоящего Контракта;

- в случаях, предусмотренных ч.З ст. 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

9.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Односторонний отказ от исполнения контракта не освобождает стороны от уплаты всех пеней, штрафов, убытков, начисленных и предъявленных на дату расторжения контракта.

9.6. Споры, связанные с расторжением контракта, рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края.

9.7. Если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, споры, связанные с расторжением контракта, рассматриваются в районном суде.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение, своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с нормами Закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за Q исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее Постановление) и гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1:

1 Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением.

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.рублей;

10.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за нарушение срока окончания работ по контракту, срока предоставления Заказчику документов, предусмотренных в пунктах 5.1.18. - 5.1.20. настоящего контракта, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, за нарушение сроков выполнения работ, срока уведомления Заказчика о привлеченных субподрядчиков, соисполнителей, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

(где сЦБ - размер ставки Размер ставки определяется по формуле С = С Ц Б х Д П рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 5 0 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

10.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, за нарушение обязанностей по привлечению к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1:

ю 1 Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением.

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.рублей;

10.8. Заказчик вправе оплату пеней, штрафов осуществлять путем удержания суммы пеней, штрафов из платежей, подлежащих уплате Подрядчику на основании одностороннего заявления путем зачета встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

10.9. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

10.10. В случае привлечения Заказчика, должностных лиц Заказчика к административной ответственности в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком (третьими лицами, привлеченных Подрядчиком) обязательств по контракту, Подрядчик обязуется возместить Заказчику, должностному лицу Заказчика убытки, связанные с уплатой административного штрафа.

10.11. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства и законодательства об охране природы, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

10.12. Подрядчик несёт ответственность за каждое нарушение действующих строительных норм и правил.

10.13. Подрядчик несёт ответственность за действия своих субподрядчиков, выполняющих обязанности по настоящему контракту (в случае их привлечения).

10.14. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения контракта:

а) При предоставлении обеспечения в виде банковской гарантии, Заказчик предъявляет требование банку, выдавшему банковскую гарантию в порядке, предусмотренном условиями банковской гарантии и законом.

б) При предоставлении обеспечения в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, последний на основании одностороннего заявления производит зачет встречных однородных требований в соответствии со ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

10.15. При проведении расчетов с использованием ставки рефинансирования Банка России следует руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340 «О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка России».

10.16. Уплата предусмотренных контрактом пеней, штрафов не освобождает виновную сторону от выполнения принятых по контракту обязательств. Убытки, причиненные нарушением обязательств по Контракту, возмещаются Подрядчиком в полном объеме сверх пеней и штрафов.

10.17. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.18. Споры между Заказчиком и Подрядчиком урегулируются в претензионном порядке. В случае не урегулирования спора, он разрешается в Арбитражном суде Пермского края. А в случае заключения Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, спор разрешается в районном суде.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1 Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

11.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 11.1, каждая сторона должна не позднее 3-х рабочих дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

12. РАСМОТРЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов) выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза.

Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента направления претензии.

12.4. При не достижении согласия, все спорные вопросы рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края.

12.5. Если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, спорные вопросы рассматриваются в районном суде.

13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.2. Все сообщения, уведомления, письма, требования, претензии по настоящему Контракту направляются Сторонами друг другу в письменной форме и считаются переданными, если направлены путем личного вручения представителю стороны, посредством факсимильной связи, электронной почтой, заказным письмом, отправленными по адресу стороны, указанному в разделе 15 настоящего Контракта. В любом случае, отправление писем и сообщений по настоящему Контракту должно быть осуществлено способом, однозначно позволяющим установить факт и время получения их адресатом.

13.3. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

13.4. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2017 г., а в части расчетов - до полного выполнения Сторонами своих обязательств по контракту.

14.2. Все изменения, вносимые в настоящий контракт в ходе его исполнения, оформляются дополнительными Соглашениями и вступают в силу после их подписания двумя Сторонами.

Приложения:

1. Техническое задание.

2. Сметная документация.

3. Перечень товаров, используемых при выполнении работ.

4. Акт проверки состояния Объекта, находящегося на гарантии.

5. Уровень требований к объекту, находящемуся на гарантии.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

–  –  –

9. В процессе производства работ выполнять все требования и устранять все выявленные замечания, выданные Заказчиком.

10. Провести вертикальную планировку поверхности в местах производства земляных работ, рекультивацию разрушенных земель, восстановление покрытия дорог в случае их нарушения в процессе производства работ.

11. Восстановить своими силами и за свой счет асфальтобетонное покрытие в местах отбора проб материалами, аналогичными основному покрытию.

12. Согласовать с Заказчиком актирование скрытых работ.

13. Организовать работы по утилизации и обезвреживанию строительных отходов, в том числе по размещению излишнего грунта.

14. Передать Заказчику исполнительную документацию в полном объёме, выполненную в соответствии с действующими государственными стандартами и требованиями нормативно-технической документации.

15. Требования к товарам, используемым при выполнении работ.

15.1. Применяемые при выполнении работ товары должны иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, не поврежденными.

Приложение № 1 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

I. ГОСТ 12871-2013 Хризотил. Общие технические условия.

2. ГОСТ Р ИСО 4014-2013 Болты с шестигранной головкой. Классы точности А и В.

3. ГОСТ Р ИСО 4016-2013 Болты с шестигранной головкой. Класс точности С.

4. ГОСТ Р ИСО 8765-2013 Болты с шестигранной головкой с мелким шагом резьбы. Классы точности А и В.

5. ГОСТ 7796-70. Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В.

Конструкция и размеры

6. ГОСТ 15591-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности С.

Конструкция и размеры

7. ГОСТ 7808-70 Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А. Конструкция и размеры

8. ГОСТ 2850-95 Картон асбестовый. Технические условия.

9. ГОСТ 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения.

10. ГОСТ 8735-88. Песок для строительных работ. Методы испытаний.

II. ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

12. ГОСТ 8292-85 Краски масляные цветные густотертые. Технические условия.

13. ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы.

14. ГОСТ 9466-75 (СТ СЭВ 6568-89) Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия.

15. ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия.

16. ГОСТ Р 52644-2006 (ИСО 7411:1984) Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия.

17. ГОСТ Р 52645-2006 (ИСО 4775:1984) Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия.

18. ГОСТ Р 52646-2006 (ИСО 7415:1984) Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. Технические условия.

19. ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры.

20. ГОСТ 283-75 Гвозди проволочные. Технические условия.

21. ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

22. ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры.

23. ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия.

24. ГОСТ 19813-74 Полотна иглопробивные из лубяных волокон. Технические условия.

25. ГОСТ 7827-74 Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для лакокрасочных материалов. Технические условия.

26. ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021. Технические условия.

27. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия.

28. ГОСТ 23735-2014 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

29. ГОСТ 25607-2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

30. ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия

31. ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия.

32. ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

33. ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.

Технические условия.

34. ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

35. ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия

36. ГОСТ 32727-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности

37. ГОСТ 32824-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный.

Технические требования.

38. ГОСТ 32870-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Мастики битумные.

Технические требования.

39. ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

40. ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия.

41. ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

42. ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент

43. ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия.

44. ГОСТ 20448-90 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия.

45. ГОСТ 5583-78 (ИСО 2046-73) Кислород газообразный технический и медицинский.

Технические условия.

46. ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.

47. ГОСТ Р 53172-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования.

48. ГОСТ Р 53173-2008 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Методы контроля.

49. ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.

50. ГОСТ Р 52575-2006 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.

51. ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия.

52. ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком.

53. ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия

54. ОДМД Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах (утв. распоряжением Минтранса России от 24.06.2002 № ОС-557-р. Взамен ВСН 25-86).

55. СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

56. СП 35.13330.2011 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

58. СП 46.13330.2012 Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04ОДМ 218.2.017-2011 Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации «Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения».

60. ОДМД Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (письмо Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ИС);

61. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

62. ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.

63. ГОСТ 10705-80 Межгосударственный стандарт. Трубы стальные электросварные.

Технические условия.

64. ОДМ 218.6.019-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

65. Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 26.10.2015) Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженернотехнического обеспечения (вместе с "РД-11-02-2006...").

66. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

–  –  –

/ / / /

–  –  –

Произвела проверку состояния вышеуказанного объекта. В результате проверки выявлены дефекты (несоответствия), возникшие в период гарантийного срока, которые отражены в ведомости дефектов.

–  –  –

* Примечание: Приложение к табл. 1 заполняется представителем Заказчика по истечении срока указанного в табл. 1 графа 4.

Подписи: представитель заказчика:

–  –  –

!

/ / /.

Похожие работы:

«Е.Т. Джуманиязов РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА В РК (НА ПРИМЕРЕ АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ") Магистерская диссертация на соискание академической степени магистра менеджмента по специальности 6М050700 – Менеджмент ПАВЛОДАР – 2014 Министерство образования и науки Республики Казахстан Инновационный Евразийский университет Допущен (а) к защи...»

«ОГЛАВЛЕНИЕ Положение акционерного общества в отрасли. 4 1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. 7 2. Отчет Наблюдательного совета акционерного общества о результатах 7 3. развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности...»

«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПАО "МТС-Банк" Публичное акционерное общество "МТС-Банк" (далее – Банк), с одной стороны, и физическое лицо, изъявившее в письменной форме свое согласие на присоединение к настоящим "Общим условиям комплексного банковского обслуживания физических лиц" в ПА...»

«TPHA 200 РПГА 200 Кат. №72501 TPHA Screening 500 РПГА Скрининг 500 Кат. №72502 Набор для качественного и полуколичественного определения антител к Treponema pallidum в человеческой сыворотке или плазме методом пассивной гемагглютинации. Все произведенные и реализованные продукты участвуют в системе контроля IVD к...»

«ЕДИНЕННЫХ НАЦИИ D is tr. GENERAL ГЕНЕРАЛЬНАЯ A /C N.9 /6 3/A d d.1 1 7 March I9 7 2 RUSSIAN АССАМБЛЕЯ ORIGINAL: ENGLISH КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ ПО ПРАВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ Пятая сессия Нью-Йорк, апреля 1972 года МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК Доклад Рабочей группы о работ...»

«Глава VII ОФОРМЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МАКЕТА 1. Имитация ландшафта на макете После подготовки рельефа макета можно приступать к окончательному оформлению ландшафта. Для накопления опыта отделку первого макета лучше начина...»

«Гарантия на VivoWatch ASUS Общие положения Гарантия от ASUSTeK Computer Inc. (далее ASUS) является ограниченной* и распространяется на продукцию, приобретенную новой у...»

«26 сентября АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ПЛЕМЕННЫХ ЛОШАДЕЙ сентября 26 27 сентября 2013 года ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: OАО "Московский конный завод №1" ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР: ОАО "Акрон" АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ: Председатель – Пр...»

«Эта книга посвящается Эллиоту Эдди Хэдфилду, который находится только в начале своего путешествия Change One Thing Make one change and embrace a happier, more successful you SUE HADFIELD Что тебя останавливает?   СЬЮ ХЭДФИЛД Москва...»

«National Polio Laboratory Checklist Национальная лаборатория по диагностике полиомиелита Контрольный вопросник для ежегодной аккредитации ВОЗ Вступление Надзор за острыми вялыми параличами (ОВП) среди детей в возрасте до 15 лет c ежегод...»

«Электронный информационный журнал "НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИя ТУВЫ" № 3 2014 www.tuva.asia ЭТНОСОцИАЛьНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА СТРАНИцАХ жУРНАЛА "ЗНАНИЕ. ПОНИМАНИЕ. УМЕНИЕ" Е. А. Ерохина Аннотация: В статье представлен обзор наиболее интересных публикаций по проблематике актуальных этносоциал...»

«Зернові продукти і комбікорми № 4 (52) 2013 УДК [664.849:635.64]-027.33:636.085.55 Б.В. ЕГОРОВ, д-р техн. наук, профессор, член-кор. УААН Украины, И.С. МАЛАКИ, аспирант кафедры технологии комбикормов и биотоплива Одесская национальная академия пищевых технологий,...»

«Личный кабинет абитуриента УрФУ Добро пожаловать! После регистрации в "Личном кабинете абитуриента" Вы попадете в личное пространство и сможете заполнить в on-line режиме заявление на поступление в УрФУ и проследи...»

«15 М АРТА 190 ГОДА. Выходятъ ДВА РАЗА Ц на годовому мзда ВЪ № 5 МСЯЦЪ 1 И 1 б ЧИСЕЛЪ. РУБ. н ію ОТЪ СВЯТЪЙШАГО СНОДА п асты рям ъ П равославн ой Р о ссій ск о й Ц еркви предъ выборами въ Государственную Думу. Поставленные благодатію священства къ строенію та...»

«Понкин И.В., Редькина А.И. Заключение по Второму докладу Ричарда Макларена от 09.12.2016 "Расследование ВАДА обвинений российских участников Олимпиады в Сочи в употреблении допинга" Вводная часть В настоящем закл...»







 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.