WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

«КОНТРАКТ № _ поставка программно-аппаратного комплекса _ г. Симферополь «_»2016 г. Государственное казенное учреждение Республики Крым «Крымздрав», именуемый в дальнейшем ...»

КОНТРАКТ № _______

поставка программно-аппаратного комплекса _____________________

г. Симферополь «___»________2016 г.

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Крымздрав», именуемый

в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Золотарева Анатолия Ивановича, действующего

на основании Устава, с одной стороны,

и______________________________________________, именуемое дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________, действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым №219 от 20.05.2016 г. и Распоряжением Главы Республики Крым №331-рг от 29.06.2016 г, на основании _________________________________________ заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с условиями настоящего контракта Исполнитель обязуется передать Заказчику оборудование (далее -Товар), а также качественно и в срок выполнить работы по монтажу оборудования в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему контракту), а Заказчик – принять и оплатить переданный Товар, Сертификат и выполненные работы.

1.2. Предусмотренные п. 1.1. Товар и Сертификат передаются и работы выполняются в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней, со дня подписания настоящего контракта.

Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

1.3. Место поставки оборудования и выполнения работ: г. Симферополь ул. Пушкина 3.

2. Общая стоимость контракта

2.1. Общая цена настоящего контракта составляет ________________________________

2.2. По данному контракту Заказчик производит платеж в рублях в размере 100% от стоимости настоящего контракта в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после выполнения Исполнителем работ и подписания сторонами акта и товарной накладной по форме ТОРГ-12.

2.3. Указанная в контракте стоимость является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, суммы, подлежащей уплате физическому лицу, уменьшаются на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.4. Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте.

2.5. Датой платежа считается дата поступления средств на расчетный счет Исполнителя.

2.6. Заказчик имеет право отказаться от исполнения контракта в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю, часть установленной цены пропорционально части выполненных работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.

3. Условия поставки оборудования

3.1. За 1 (один) рабочий день до поставки оборудования Исполнитель по телефону или факсу сообщает Заказчику о намерении осуществить поставку оборудования.

3.2. Передачу оборудования Исполнитель оформляет товарной накладной ТОРГ-12 с указанием в ней наименования, количества и цены оборудования, счетом-фактурой. При получении оборудования и документов, сопровождающих его, Заказчик надлежащим образом оформляет соответствующие документы и возвращает по одному экземпляру Исполнителю.

3.3. Датой приемки оборудования считается дата подписания представителем Заказчика акта приема-сдачи работ.

3.4. Право собственности на оборудование и риск случайной гибели или случайного повреждения переходит к Заказчику с момента его передачи, определяемого в соответствии с п. 3.3. контракта.

3.5. Качество оборудования, переданного по настоящему контракту, должно соответствовать стандартам страны-производителя и требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТами для данных видов оборудования.

3.6. Исполнитель устанавливает Заказчику гарантийный срок на поставленное оборудование продолжительностью 1 (один) календарный год с момента передачи оборудования, определяемого в соответствии с п. 3.3. настоящего контракта.

3.7. В случае существенного нарушения условий контракта Исполнителем (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Заказчик вправе по своему выбору отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему контракта и потребовать возврата уплаченной за поставленное оборудование денежной суммы или потребовать замены недоброкачественного оборудования на оборудование надлежащего качества.

3.8. Претензии, связанные с недостатком полученного оборудования по качеству или количеству, должны быть заявлены в течение 20 (двадцати) дней с момента получения его Заказчиком. Претензия должна быть оформлена в письменном виде и подтверждена документально.

3.9. В случае предоставления Исполнителю претензии от Заказчика, связанной с недостатком полученного оборудования по качеству или количеству в срок, установленный п. 3.8. настоящего контракта, Исполнитель обязан удовлетворить претензию в течение 10 (десяти) календарных дней либо в больший срок, установленный Заказчиком.

3.10. Заказчик обязуется отгрузить оборудование в упаковке, соответствующей стандартам ТУ для данного вида оборудования, которая обеспечивает его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта.

4. Условия выполнения работ

4.1. Заказчик предоставляет Исполнителю помещения, готовые для производства работ и охраняемое помещение, оборудованное замком, для складирования материалов и рабочего инструмента Исполнителя. Сроки выполнения работ, согласованные Сторонами, являются обязательными для Исполнителя при условии строительной готовности помещений.

4.2. Заказчик обеспечивает Исполнителю доступ в помещения для выполнения работ.

4.3. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента извещения Заказчика Исполнителем об окончании работ представители Исполнителя и Заказчика совместно проверяют работоспособность смонтированного и настроенного оборудования и программного обеспечения, после чего подписывают акт приема-сдачи работ по настоящему контракту.

4.4. При отказе принять работы Заказчик должен в письменном виде представить Исполнителю список мотивированных замечаний, при этом Стороны должны согласовать сроки и возможности устранения этих замечаний.

4.5. Если Заказчик при отказе принять выполненные работы не предоставил списка мотивированных замечаний в течение 7 (семи) рабочих дней с момента окончания работ (представления Исполнителем акта прима-сдачи), то работы считаются выполненными и подлежат оплате.

5. Гарантийное обслуживание

5.1. Исполнитель осуществляет гарантийное обслуживания поставленного оборудования по телефону горячей линии _______________ и электронной почте ____________ на протяжении 1 (одного) календарного года, с момента подписания товарных накладных и акта приема-передачи неисключительных прав.

5.2. Гарантийное обслуживание должно включать в себя проведение консультаций по телефону и электронной почте по проблемам, возникающим у Заказчика при эксплуатации поставленного в рамках контракта оборудования, связанным с:

- защищенным взаимодействием;

- аутентификацией пользователей;

- обновлением служебных справочников;

- обновлением версии ПО.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемом в следующем порядке согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.

11.2013г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - Постановление № 1063):

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.

рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.

рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.

рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.

рублей.

7.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемом в следующем порядке согласно вышеназванному

Постановлению № 1063:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.

рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.

рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.

рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.

рублей.

Размер штрафа составляет ___________________________________________________

7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Определение пени осуществляется в порядке согласно Постановлению № 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных

Исполнителем, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов поставленного товара, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

–  –  –

ДП 100%, К= ДК где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. Заказчик вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

7.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, если их неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта по независящим причинам, препятствующих исполнению Контракта.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время заключения Контракта и наступившие помимо воли Сторон, действия которых соответствующая Сторона не смогла предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны также относят военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по Контракту в соответствии с порядком, установленном правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

8.3. Сторона, не имеющая вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы возможность исполнить обязательства, возникающие из Контракта, обязана в пятидневный срок известить телеграммой, телефонограммой, с помощью средств факсимильной или иной связи другую Сторону о наступлении, виде и предполагаемой продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств, возникающих из Контракта.

Сторона, не имеющая вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы возможность исполнить обязательства, возникающие из Контракта, несет предусмотренную действующим законодательством и иными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и Контрактом ответственность за неисполнение, просрочку или иное ненадлежащее исполнение предусмотренного настоящим пунктом обязательства, а также обязана возместить другой Стороне сверх неустойки (штрафов и пеней) убытки, причиннные другой Стороне таким неисполнением, просрочкой или иным ненадлежащим исполнением.

8.4. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы имуществу, составляющему или подлежащему включению в результат работ, был нанесен значительный по мнению одной из Сторон вред, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в пятидневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения Контракта.

Сторона несет предусмотренную действующим законодательством и иными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и Контрактом ответственность за неисполнение, просрочку или иное ненадлежащее исполнение предусмотренного настоящим пунктом обязательства уведомления, а также обязана возместить другой Стороне сверх неустойки (штрафов и пеней) убытки, причиненные другой Стороне таким неисполнением, просрочкой или иным ненадлежащим исполнением.

9. Конфиденциальность

9.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего контракта.

9.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон, или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной, а также любые факты, данные и информация, о которой Сторонам стало известно в процессе исполнения настоящего контракта.

9.3. Разглашение третьим лицам и использование в любых целях полностью или частично указанных фактов, данных и информации допускается лишь с предварительного письменного согласия другой Стороны.

9.4. Обязательства конфиденциальности, возложенные на каждую из Сторон, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также информацию, которая станет известна не по вине Сторон.

9.5. Не считается разглашением предоставление информации по запросу уполномоченного органа в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Крым.

10.3. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.4. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения.

11. Срок действия контракта

11.1. Контракт заключается в письменной форме и действует с даты заключения Контракта до 31.12.2016 года, а по обязательствам, возникшим в период действия настоящего Контракта, но не исполненным до окончания срока действия Контракта – до полного исполнения принятых Сторонами обязательств.

11.2. Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае, изменения у какой - либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 календарных дней письменно известить об этом другую сторону.

Перечень случаев отказа Заказчика от исполнения контракта, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК

РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:

- отказ Исполнителя передать заказчику товар или принадлежности к нему (п.1 ст.463, абзац второй ст.464 ГК РФ);

- существенное нарушение Исполнителем требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (п.2 ст.475 ГК РФ);

- невыполнение Исполнителем в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (п.1 ст.480 ГК РФ);

- неоднократное нарушение Исполнителем сроков поставки товаров (п.2 ст.523 ГК РФ);

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

–  –  –

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Крымздрав»

Юридический адрес: 295000, г. Симферополь, ул. Пушкина,3 ОГРН: 1149102068015 ____________________

ИНН: 9102036891/ КПП 910201001 р/с 40201810635100000006 для л/с 03752250920, БИК 043510001, отделение Республика Крым ОКПО 00719027 Директор ___________/Золотарев А.И./ м.п.

–  –  –

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Крымздрав»

Юридический адрес: 295000, г. Симферополь, ул. Пушкина,3 ОГРН: 1149102068015 ____________________

ИНН: 9102036891/ КПП 910201001 р/с 40201810635100000006 для л/с 03752250920, БИК 043510001, отделение Республика Крым ОКПО 00719027 Директор ___________/Золотарев А.И./

Похожие работы:

«Fe Железные руды Состояние МСБ железных руд Российской Федерации на 1.01.2013 г., млрд т Прогнозные ресурсы Р1 Р2 Р3 количество 95,2 16,7 21 Запасы разведанные (А+В+С1) предварительно оцененные (C2) количество 55,5 45,2 изменение по отношению  0,41 1,35 к запасам на 1.01.2012 г. доля распреде...»

«ВЛАДИМИР НАБОКОВ ЗАЩИТА ЛУЖИНА Владимир Набоков. Защита Лужина TEX-верстка: Е.M. Варфоломеев http://www.varf.ru Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным. Его отец — настоящий Лужин, пожилой Лужин, Лужин, писавший...»

«132 2004.04.039. БУТЫРКИН А.Я. ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ: ТЕОРИЯ И ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ. – М.: Новый век, 2003. – 148 с. В монографии рассматривается проблема естественных монополий (ЕМ) и их реформирование в России. Современная...»

«Фармацевтический рынок РОССИИ Выпуск: сентябрь 2015 розничный аудит фармацевтического рынка РФ – сентябрь 2015 события фармацевтического рынка – октябрь 2015 Информация основана на данных розничного аудита фармацевт...»

«Н. И. ГУБАНОВ, В. Н. СОГРИНА ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ БЫТИЯ Разработка проблемы типологии форм бытия имеет огромное теоретическое и практическое значение. Поскольку онтология – базовый раздел философии, а проблема бытия – ее исходная проблема,...»

«Уважаемый Клиент! Уведомляем Вас о регистрации в Банковской сфере РФ попыток хищения средств клиентов с использованием новой разновидности вредоносной программы. Нативная компонента вр...»

«58 Turczaninowia 2012, 15 (1) : 58–62 СООБЩЕНИЯ COMMUNICATIONS УДК 582.572.2: 633.878.32 А.А. Эрст A.A. Erst В.Т. Бакулин V.T. Bakulin КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ ТОПОЛЯ СИБИРСКОГО СЕРЕБРИСТОГО CLONAL MICROPROPAGATION OF SIBERIAN SILVER POPLAR Аннотация. Микроразмножение тополя Сибирского серебристого проводили путем активации развития п...»

«Юрий Борев КОМИЧЕСКОЕ или о том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия Издательство "Искусстве" Москва 1970 Б 82 Ответственный редактор доктор философских на...»









 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.